Договор на ремонт пожарной сигнализации образец

договор на обслуживание охранной сигнализации

Договор на ремонт пожарной сигнализации образец

Скачать договор на обслуживание охранной сигнализации

Договор №

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства

по техническому обслуживанию и ремонту

охранной сигнализации в помещениях

«Заказчика», находящегося по адресу:

1. ___________________________________________________

Срок действия договора 1 год с момента его подписания.

По окончании срока действия договора он автоматически пролонгируется на

следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении.

2.Права и обязанности сторон

Заказчик обязан:

2.1.1.Обеспечить условия безопасного производства работ.

2.1.2. Предоставить сухое, отапливаемое, запираемое помещение для размещения рабочих и временного хранения оборудования и материалов.

2.1.3. определить ответственного полномочного представителя для согласования вопросов режима работы и взаимодействия с техническими службами на объекте работ.

2.1.4. Обеспечить на период проведения работ сохранность на объекте инструмента, оборудования и расходных материалов.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Производить техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и системы контроля доступа в соответствии с согласованным планом-графиком и устранение выявленных дефектов.

2.2.2. Относиться к информации, предоставляемой Заказчиком, как конфиденциальной.

2.2.3. Прибывать на объект для устранения неисправностей по вызову должностных лиц объекта в течении 12 часов.

2.2.4. Подготовить и согласовать с Заказчиком план-график проведения работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и системы контроля доступа, журнал учета проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации.

2.2.5. Предоставить Заказчику акт выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с Законодательством РФ не позднее пяти рабочих дней с момента окончания расчетного месяца.

3.Ответственность сторон

3.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2.Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону письменно не менее чем за 30 дней до расторжения договора.

3.3.За нарушение условий пункта 2.2.5. договора Исполнитель несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки предоставления документов.

3.4.За нарушение условий пункта 5.1. в части сроков оплаты Заказчик несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки платежа.

4.Гарантийные обязательства.

4.1.Исполнитель гарантирует устранение выявленных неисправностей в замененном при ремонте оборудовании за свой счет в течении 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

4.2.Исполнитель не несет ответственности, если неисправность возникла вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в результате стихийных бедствий, аварий и иных случаях нарушения условий эксплуатации.

5.Расчеты по договору.

5.1.Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет:

Оплата по договору

осуществляется ежемесячно но не позднее 15-го числа месяца, следующего за

оплачиваемым месяцем на основании выставленного счета.

5.2. Стоимость работ по ремонту оборудования согласуется заказчиком и Исполнителем дополнительно в каждом конкретном случае в соответствии с расценками Исполнителя на данный вид ремонтных работ.

5.3. Стоимость оборудования и материалов, используемых при устранении неисправностей, оплачивается дополнительно по реальным затратам Исполнителя, по соглашению с Заказчиком.

6.Дополнительные обязательства.

6.1.Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров.

6.2.В случае не достижения согласия по спорным вопросам их рассмотрение производится в соответствии с законодательством РФ.

6.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Источник: http://oookontakt33.ru/dogovor-na-obsluzhivanie-ohrannoy-s

Договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации

Договор на ремонт пожарной сигнализации образец

ДОГОВОР №………

на техническое обслуживание

автоматической пожарной сигнализации.

г. Москва «___» _________ 2011г.

…………………………………………………………………………………, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ………………………………………………….., действующего на основании Устава, и компаний АТС – ЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», _____________________.

, действующего на основании Устава и лицензий №№1/12795 и 2/23104 от 01.01.

01 года, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание (далее – ТО) и периодическое техническое освидетельствование системы автоматической пожарной сигнализации на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Даниловская набережная, стр.7

и объем работы:

ТО – проводится с целью поддержания работоспособного состояния устройств, в процессе их эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике и контролю их технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО.

Техническое освидетельствование – проводится после 5 лет с момента сдачи установки в эксплуатацию на предмет технической возможности и экономической целесообразности дальнейшего ее использования по назначению.

1.2.1. Объем, содержание, и характеристика работ определяются нормативными документами (Правила технического содержания, РД Установки пожарной автоматики.). Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт производится ежемесячно, в срок с 1 по 20 число каждого месяца.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Объем и качество проведения ТО проверяется Заказчиком, после чего Стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО » в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

2.2. Ежемесячно по результатам проведения ТО Сторонами при отсутствии замечаний по выполненным работам со стороны Заказчика составляется акт выполненных работ.

В случае наличия замечаний по выполненным работам по настоящему Договору, Заказчик имеет право не подписывать акт выполненных работ, предоставив Исполнителю перечень недостатков.

При этом Стороны составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.

2.3. Приемка на ТО вновь смонтированного оборудования (если монтаж производился не Исполнителем), осуществляется по акту осмотра оборудования, на основании которого будет откорректирована стоимость ТО и при необходимости уточнен порядок оплаты.

2.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие документы:

– счет;

– акт сдачи-приемки работ;

-счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТА

3.1. Стоимость ТО каждой из систем, установленных на объекте, определяется по взаимной договоренности Исполнителя и Заказчика и составляет ежемесячно …………. рублей (………………………………………………..), в т. ч. НДС 18 % – ……… руб.

3.2. Заказчик производит предоплату до 5-го числа каждого месяца за техническое обслуживание системы, согласно настоящему Договору.

В стоимость работ включены все необходимые затраты на проведение регламентных работ и приобретение запасных частей стоимостью не более 160,00 руб. (Сто шестьдесят рублей 00 копеек).

Стоимость и замена дорогостоящих узлов управления оплачивается по договоренности с Заказчиком на основании счетов Исполнителя.

3.3. Заказчик оплачивает отдельно стоимость ремонта оборудования, вышедшего из строя в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации установки или некачественного ТО сторонней организацией.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Права Исполнителя:

4.1.1. Прекратить работы по ТО в случае невыполнения Заказчиком условий Договора. По результатам технического освидетельствования системы, при подтверждении нецелесообразности дальнейшей эксплуатации имеющегося оборудования ввиду полной амортизации отдельных элементов или системы в целом, по договоренности с Заказчиком, производится замена данных элементов или системы в целом.

4.1.2. Переносить по письменному согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ.

4.1.3. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель имеет право удержать с Заказчика пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа от суммы, предъявленной к оплате, но не более 10% от ежемесячной стоимости работ по Договору.

4.2. Обязанности Исполнителя:

4.2.1.  Проводить ТО в полном объеме, в установленные сроки
и с надлежащим качеством.

4.2.2. Обеспечивать прибытие на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение двух суток с момента вызова. В случае поступления вызова от Заказчика во внерабочее время Исполнитель прибывает на обслуживаемый объект на следующий рабочий день.

4.2.3. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности, действующие у Заказчика.

4.2.4. Использовать сертифицированные материалы и оборудование.

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

5.1.2. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.

5.1.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем, Заказчик имеет право удержать с Исполнителя пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от ежемесячной стоимости работ, но не более 10% от ежемесячной стоимости работ по Договору.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Осуществлять эксплуатацию установки в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

5.2.2. Осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в «Журнале регистрации работ по ТО».

5.2.3. Оформлять допуск Исполнителю для входа на территорию объекта.

5.2.4. Инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

5.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую документацию по установке.

5.2.6. Назначать приказом по предприятию лицо, ответственное за эксплуатацию системы.

5.2.7. Заказчик производит оплату согласно п.3 настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В случае возникновения споров в связи с исполнением настоящего Договора и невозможностью их урегулирования, Стороны обращаются в Арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии их совершения в письменной форме и подписании уполномоченными на то представителями Сторон.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно на время действия таких обстоятельств и их последствий.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы немедленно, в письменной форме извещает другую Сторону. Свидетельство компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор действует в течение одного года с __________ 2011 года. Исполнитель выполняет определенные Договором работы / оказывает услуги в течение срока действия Договора.

9.2. Досрочное расторжение Договора возможно по инициативе одной из Сторон с обязательным извещением другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до дня расторжения Договора.

9.3. Если за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не выступит с заявлением о его расторжении, настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на следующий год. Аналогичный порядок пролонгации действует на все последующие годы.

9.4. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Стороны письменно извещают друг друга об изменении своих юридических адресов или банковских реквизитов не позднее 10 календарных дней со дня изменения.

Источник: https://pandia.ru/text/78/225/5202.php

ЗнайПрава
Добавить комментарий