Договор подряда на установку дверей образец

Пример договора на изготовление и установку металлической двери

Договор подряда на установку дверей образец

ДОГОВОР-ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ №____

От «_____»________________20___г.

Стороны ____________________________в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании устава с одной стороны и ________________________________________ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность произвести изготовление, доставку и установку продукции, указанной спецификации к настоящему Договору, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Обязанности Исполнителя

2.1 Обеспечить изготовление и установку продукции в срок «_____»________________20___г. Исполнитель оставляет за собой право на увеличение срока поставки дополнительно до семи суток в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, забастовки и пр.).

2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию: на металлические конструкции ____лет, на замки исполнителя _________, на замки Заказчика гарантия не распространяется.

2.3 В случае невозможности исполнения условий Договора уведомить об этом Заказчика и возвратить сумму, внесенную Заказчиком при заключении Договора, в течение ____ дней.

3. Обязанности Заказчика.

3.1. Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре. Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора.

3.2. Полный расчет за продукцию произвести после доставки и установки изделия и выполнения работ по монтажу.

3.3. На период производства работ на объекте обеспечить подвод электроэнергии (220В) и зону безопасности в радиусе 2,5 м от проведения работ.

4. Расчет и порядок оплаты.

4.1. Оплата стоимости товара производится в рублях РФ.

4.2. Предоплата за заказ _____________ от стоимости заказа.

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае нарушения сроков исполнения Договора Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере от общей стоимости продукции за каждые просроченные сутки.

5.2. Оплата неустойки или пени не освобождает участников от выполнения договорных обязательств.

5.3. Стороны не вправе передавать свои обязанности по выполнению условий Договора третьим лицам (юридическим, физическим) без письменного согласия другой стороны.

6. Особые условия.

6.1. В случае невозможности подвоза заказа непосредственно к месту установки (отсутствие подъездных путей, лифта и т.д.) доставка осуществляется по договоренности с Заказчиком.

6.3. Демонтаж старых дверей, расширение проемов и другие дополнительные работы в стоимость изделия не входят.

6.3. В случае расторжения Договора Заказчиком после того, как изделие было передано в работу, предоплата Заказчика не возвращается, а Исполнитель оставляет за собой право в порядке, определенном законодательством РФ, требовать возмещения ущерба за изготовленное изделие.

6.4. После подписания Договора изменения в заказ не принимаются (предоплата не возвращается).

7. Срок действия Договора.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения всех договорных обязательств, если иное не предусмотрено в других пунктах настоящего Договора.

8. Реквизиты сторон.

__________________________________________________
паспортные данные, регистрация

__________________________________________________

__________________________________________________

Спецификация

Обн. __________________________________________ Тип двери  ворота

Цвет обивки: ____наружная

наруж. ___________________________________   ____ внутренняя

внутр. ___________________________________   ____ накладная

____ полунакладная

Замки:

Н ____________________________________________________________

В ____________________________________________________________

Особенности _________________________________________________________

Общая стоимость заказа __________________________________________________

С предложенным вариантом изделия согласен ________________________________

Предоплата в сумме ______________________________________________________ получена.

Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ _______

Согласно Договора и наряда-заказа изготовлено изделие ___________________________________

Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию с момента подписания настоящего Акта обеими Сторонами.

1. На металлические конструкции _________ лет.

2. На замки исполнителя _________ месяцев.

3. На замки Заказчика гарантия не распространяется.

Претензии к качеству и установке не имею.

Остаток суммы в размере ______________________________________________________ получил.

Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________

Источник: https://www.metaldveri.ru/dogovor/

Договор подряда на выполнение работ по установке металлических дверей

Договор подряда на установку дверей образец

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по установке металлических дверей

г. Магнитогорск « » 2011г.

-4 г. Магнитогорска», . Н., действующего на основании Доверенности от 01.01.2001г. № 06-02\11, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны и _________________, в лице _____________________, действующего на основании _________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его из средств городского бюджета.

1.2. Настоящий договор заключен с целью обеспечения безопасности жителей домов, предотвращения доступа посторонних лиц в места общего пользования, с целью обеспечения благоприятных и комфортных условий проживания населения в жилых домах включенных в долгосрочную городскую целевую программу на годы, утвержденную Постановлением главы города от 01.01.2001г.

, в соответствии с Постановлением администрации города от 01.01.2001г. «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», от 01.01.2001г.

«О направлении денежных средств», и по результатам проведенного конкурса в соответствии с Протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ______________ от « »___________ 2011г.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: установка металлических дверей по адресам: ул. Панькова, д.1 (4 штуки); ул. Чайковского, дштук)

1.4. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам, требования определяет дефектная ведомость, проектно-сметная документация Заказчика, и график выполнения работ Подрядчика.

1.5. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами и средствами.

1.6. Срок выполнения работ: 23 декабря 2011 года.

1.7. Работы считаются выполненными после подписания актов приема-сдачи (форма-2) работ Сторонами по установленным действующим законодательством формам.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.Цена настоящего договора составляет __________________________(_______________________), с НДС, с транспортными расходами и прочими платежами.

2.2.Стоимость работ включает в себя изготовление металлических дверей из материала Подрядчика.

2.3.Указанная в пункте 2.1 цена определяется по проектно-сметной документации, актом сдачи-приемки (форма-2), но не более суммы указанной в пункте 2.1.

2.3. Расчет по договору производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 10 календарных дней после выставления счета-фактуры и поступления бюджетных денег на расчетный счет Заказчика. Основанием для оплаты является подписанный сторонами акт сдачи-приемки (форма-2).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Предоставить график выполнения работ по установке металлических дверей одновременно с передачей проектно-сметной документации.

3.1.2. Своими силами, материалами и средствами выполнить все работы в объеме, предусмотренном договором, и сдать работы Заказчику в установленный настоящим договором срок.

3.1.3. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно смете и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

3.1.4. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору.

3.1.5. При необходимости использования в ходе выполнения работ энергоносителей (воды, электроэнергии) до начала работ заключить с Заказчиком отдельный договор на предоставление коммунальных ресурсов и оплатить их.

3.1.6. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

3.1.7. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

3.1.8. В случае несоответствия результатов работ проектно-сметной документации и требованиям строительных норм и правил, Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке результатов работ недостатки в установленный Заказчиком срок.

3.1.9. На каждую металлическую дверь предоставить технический паспорт с отметкой о соответствии требованиям ГОСТ и ТУ, с отметкой продавца или изготовителя.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Определять способы ведения работ.

3.2.2. Досрочно завершить работы.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.3.1 Передать Подрядчику объект, подлежащий ремонту, в сроки, установленные календарным планом работ.

3.3.2. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ.

3.3.3.Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

3.3.4.Оказать подрядчику услуги, связанные с энергоснабжением за отдельную плату подрядчика.

3.4.Заказчик вправе:

3.4.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ.

3.4.2.  Давать указания подрядчику об устранении недостатков в виде предписаний.

3.4.3.  Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность использования результата работ для целей, указанных в настоящем договоре.

3.4.4.  Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4. ПРИЕМ – СДАЧА РАБОТ

4.

1 По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы: форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», акта приемки в эксплуатацию объекта законченного ремонтом, сертификаты качества, накладные и счета-фактуры на приобретение материалов, прочие документы по требованию Заказчика. Стоимость выполненных работ Подрядчиком определяется по формам №№ КС-2, КС-3 в базовых ценах с применением индексов изменения сметной стоимости согласно Постановлению ГК «Единый тарифный орган Челябинской области», действующих на дату утверждения проектно-сметной документации.

4.

2 Заказчик в течение 5 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.

3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.

4. После завершения работ (этапа работ) на объекте Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ в письменном виде.

4.

5. В течение трех дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ (этапа работ) Заказчик совместно с Подрядчиком организуют приемку выполненных работ.

4.

6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема-сдачи работ.

КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вид, состав, качество применяемых при проведении работ материалов и подтвердить их документами, удостоверяющими качество.

5.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать СНиП.

5.3. Срок гарантии нормальной эксплуатации установленного оборудования, устанавливается продолжительностью _______ , с даты установки двери на объекте. При этом датой установки считается, дата подписания акта сдачи-приемки результата работ, по установки двери на объекте.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

5.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

5.8. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

5.9.

При обнаружении дефектов выполненных работ в течении гарантийного срока, а также в случае снижения или потери прочности, устойчивости, надежности оборудования или его части, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет, а также возместить причиненные Заказчику либо третьим лицам убытки. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

6.3. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон.

7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке, при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

-4 г. Магнитогорска»

455019 г. Магнитогорск а

ИНН//

р/сч в Магнитогорском отделении № 000 Сбербанка России

Кор/сч

ПОДРЯДЧИК

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

_________________/ ______________ ____________________ /

Источник: https://pandia.ru/text/77/198/20140.php

Образец договора на выполнение работ по установке дверей

Договор подряда на установку дверей образец
 
__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.1.2. Перечень работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение           № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.1.3. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.1.4. Выполнение работ по настоящему Договору (за исключением работ по изготовлению) осуществляется в помещениях в нежилом здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения и расположенном по адресу: Российская Федерация, _______________1.5. Срок выполнения работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.2.2. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ. 

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:3.1.1. Выполнять работы собственными силами, средствами, материалами, оборудованием, принадлежащим Исполнителю.3.1.2. Вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику надлежаще оформленные счет и счет-фактуру.3.1.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда, с представлением копий таких договоров.3.1.4. При выполнении работ соблюдать установленные действующим законодательством нормы и правила по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности.3.1.5. Обеспечить выполнение работ персоналом соответствующей квалификации.3.1.6. В случае необходимости своими силами и за свой счет получить согласования и разрешительную документацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.3.1.7. Немедленно ставить Заказчика в известность о случаях возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению работ по Договору.3.1.8. После принятия результата работ предоставить Заказчику гарантийный талон на результат работ.3.1.9. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, возникшие при исполнении Договора.3.2. Исполнитель имеет право:3.2.1. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора.3.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору. 

4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:4.1.1. Принимать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.4.1.2. Оплатить выполненные работы в размере, указанном в пункте 5.1. Договора.4.1.3. Обеспечить доступ Исполнителя в помещения для выполнения работ по настоящему Договору. 

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не учитывается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.5.2. В указанную в п. 5.1. Договора цену включена стоимость работ по изготовлению, доставке, монтажу дверных коробок (металлопластиковых перегородок, металлопластиковых дверей), демонтажу и утилизации старых дверных коробок-полотен, а также стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, в том числе петель, засовов, шпингалетов, дверных замков, краски.5.3. Цена подлежащих выполнению работ является фиксированной и пересчету не подлежит.5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в объеме, указанном в пункте 5.1. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем, счета-фактуры и подписанного Сторонами акта выполненных работ.5.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

6. Гарантии

6.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня их принятия Заказчиком.6.2. Гарантийное обслуживание результата работ осуществляет Исполнитель (производитель на основании гарантийного талона, надлежащим образом заполненного Исполнителем). 

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.7.3. За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 10% от цены настоящего Договора.7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.7.5.7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель. 

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» марта 2015 года, включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.8.2. Прекращение (окончание срока) действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему за исключением гарантийного обязательства, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место, при исполнении условий настоящего Договора. 

9. Порядок разрешения споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.9.2. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 20 (Двадцать) календарных дней с даты ее направления.

9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), которой направлена претензия.9.6. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.9.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае не получения ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее направления по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за разрешением спора. 

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, в случае случаях нарушения Исполнителем существенных условий Договора.10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Исполнителю.10.4. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой надлежащего уведомления признаётся дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороной данного уведомления. Для Заказчика такой датой также является дата получения информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Договоре.10.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.11.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.11.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты и впоследствии не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков. При этом гарантийные обязательства Исполнителя на поставленный товар сохраняются. 

12. Особые условия

12.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон, вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.12.2. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменения платежных реквизитов, адреса, Стороны должны в течение 3 (Трех) дней с момента изменений  известить друг друга об этих изменениях.12.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.12.4. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:Приложение № 1 – Техническое задание. 

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

 

Источник: https://pravobez.ru/dogovory/obrazec-dogovora-na-vypolnenie-rabot-po-ustanovke-dverey.html

Персональный сайт – Договор на установку дверей

Договор подряда на установку дверей образец

Договор № _  

г. Москва                                                                                                                                                 «___ »________________ 200__ г.

И.П.Чесноков.А.Ю , с одной стороны, и частное лицо_______________________________________________________________________                    

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора

1.5. «Подрядчик» по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1«Подрядчик» выполняет следующие работы: Демонтаж старого дверного блока; монтаж нового дверного блока; врезка фурнитуры; установку добора; монтаж наличника.

1.1.2«Подрядчик» не выполняет следующие работы: Заделка полов; работы с телефонными и электрическими проводами: малярно-штукатурные работы; вынос и уборка мусора.

1.2. Срок исполнения работ определяется «Подрядчиком» в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2. Порядок приема работ и расчетов по договору

2.1           Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете см. п.8

2.1.1Работы просчитываются по прейскуранту;

2.1.2В случаи необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте «Подрядчик» вправе назначить цену самостоятельно, в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с «Заказчиком»

2.2           «Заказчик» обязан принять выполненную «Подрядчиком» работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по АКТу сдачи-
приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

2.3  В том случае, когда «Заказчик» отказывается от оплаты выполненных работ, «Подрядчик» вправе демонтировать установленные дверные
блоки, либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3.

Права и обязанности сторон

3.

1.          «Заказчик» по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и
фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.

2. «Заказчик» обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив
совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.

2.5. «Заказчик» обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

3.

3 «Подрядчик» вправе самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика»

3.

4 «Подрядчик» вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.

5 «Подрядчик» не несет ответственности: за предоставленный некачественный материал (коробка, наличник, замок к прочие материалы, и фурнитуру); за обрушение штукатурки во время монтажа; за сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов; за сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой; за сохранность неподготовленных «Заказчиком» полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.

6 «Подрядчик» вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые «Заказчик» отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.

7 «Заказчик» берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.

8 Если «Заказчик» по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после «Заказчик» не вправе предъявлять требования, разнящиеся с доверенным лицом

3.

9 «Заказчик», принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1 Во избежание деформации дверной коробки: малярно-штукатурные работы проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей; исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2 В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3 Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1  Срок гарантии составляет 6 месяца со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборка и монтаж дверной коробки, врезка петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов

5.3  Гарантийным случаем не является: отдельный вызов «Подрядчика» на установку наличников и доборов, неисправность вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия; неисправности вызванные внутренним, заводским браком изделия (механизмы: замки,

ручек и пр.); вздутие шпона.

5.4 «Заказчик» не в праве требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу (см. п.7.1)

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течении двадцати дней со дня обращения «Заказчика».

6. Условия выполнения работ

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производиться насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят)

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной;

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в пределах 3-5мм, в зависимости от помещения в которое монтируется дверь (сан. технические двери и пр.)

6.3 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор);

6.4 Добор устанавливается с противоположной стороны от петель

6.5 Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями

6.6 Иной способ установки обязательно указывается в договоре______________________________________________________________

7. Виды работ обязательные к согласованию «Подрядчика» с «Заказчиком»:

7.1                                                                                                                                            Способ установки дверного блока: по уровню___ по стене    

(иной способ установки, например по стене может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери)

7.2  Установка доборов:                   в день установки__________________________ не устанавливаются____________________________

(после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной)

7.3                                                      Прибитие  наличников:______ в день установки_________________ ;   «наживить» наличник _______ ; не устанавливаются                               

(В зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной)

8. Смета на работы по установке дверей

8.1 Стоимость дверного блока (полотно, коробка, наличники) со слов «Заказчика» составляет ________________________   в дальнейшем

является страховочной (в случае порчи материала «Подрядчиком» во время установки.)

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ

КОЛ-ВО

ВСЕГО

1

Установка стандартной двери ( 1-2 двери/от 3 дверей )

Входит в установку: зарезка и монтаж коробки, врезка петель и межкомнатной защёлки, навеска полотна, зарезка и  монтаж наличника с двух сторон, пена, крепёж, заглушки, финишные гвозди.

 Демонтаж  дверного  блока 

2200/2000

От 200

 2

Установка добора  ( один проём в один ряд )    ( до15см./от15см.)

700/1000

3

Врезка замка  ( под фиксатор, ключ, магнитный, пластик AGB )

300

4

Установка распашной двери

4000

5

Установка не стандартной двери  ( выше 2 метров )

+30%

6

Установка раздвижной двери  ( без отделки проёма )

2800

7

Установка двери из массива  ( бук, дуб )

2800

8

Коррекция дверного полотна по высоте  ( один спил )

700

9

Установка порога

500

10

Увеличение проёма по одной стороне 1 метр  ( бетон/кирпич )

700/500

11

Роспуск наличника  ( 1 штука )   ( прямой/фигурный )

100/200

12

Установка портала из добора и наличника

1500

13

Отделка проёма добором и наличником  ( металлическая дверь )

1500

14

Установка стекла в дверное полотно/фрамугу

От 500

15

Сборка фрамуги над дверью под стекло

От 2000

16

Врезка ригеля на распашную дверь  ( 1 штука )

100

17

Установка и подключение выключателя  ( сантехническая кабина )

600

18

Установка входной двери  ( металл )

2800

19

Демонтаж входной двери ( дерево/металл )

300/600

20

Установка арки

от 2800

21

Фрезеровка  коробки под добор  ( комплект на дверь )

300

22

Фрезеровка  добора под коробку  ( комплект на дверь )

300

23

Установка дверей из стекла

2800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Cтоимость  работ  по смете составляет                                                                         руб.

9. Прочие условия

9.1 После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются

9.2 Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.

9.3 Бланк договора считается гарантийным при наличии подписи «Заказчика», подписи «Подрядчика» и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

9.4 Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах.

9.5 В случае отказа «Заказчиха» от установки, просьба указать причину_______________________________________________________ 

10. АКТ сдачи-приемки работ.

И.П.Чесноков А.Ю, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  с одной стороны, и частное лицо                                                                      , именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другостороны, составили настоящий  акт о нижеследующем.

1. В соответствии с текущим договором «Подрядчик» выполнил весь комплекс работ.

2. Качество работ по договору соответствует  предъявленным требованиям.

3.

В результате осмотра результата работ заказчиком недостатки не выявлены.

Результат работ по договору №.____________ от    “_____ “_________________ 200___ г.

Адрес:____________________________________________________________________________________________________________________________

Сдал: _________________                                                                 Принял:____________________

                                                                                                                       (подпись заказчика)

Источник: http://ustanovka-1.narod.ru/index/0-8

ЗнайПрава
Добавить комментарий