Образец спецификации к договору подряда образец в ворде

Спецификация к договору подряда в 2019 году – образец, на выполнение работ, ремонт нежилого помещения

Образец спецификации к договору подряда образец в ворде

Договор подряда должен строго соответствовать установленным законодательным нормам. В противном случае у сторон могут возникнуть трудности, разрешение которых будет возможно только в судебном порядке.

Поэтому важно правильно составить не только сам договор, но и спецификацию к нему.

Что это такое

Договор подряда представляет собой сделку, направленную на регламентацию отношений между заказчиком и исполнителем, в соответствии с которой заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить определённую работу за оговоренную сумму вознаграждения.

Подряд считается гражданско-правовым договором, соответственно, в результате его заключения у сторон возникают определённые права и обязанности.

В тексте договора должны быть отражены реальные права и обязанности сторон. В некоторых случаях договор может быть заключен и в устном порядке, однако более надёжным будет вариант текстового формата.

Договор должен не только содержать все необходимые условия, но и соответствовать прочим требованиям, например, наличию спецификации к договору.

Спецификация является приложением, которое определяет основные признаки предмета договора.

Важные понятия

Договор подрядаСделка, направленная на выполнение исполнителем работы в пользу заказчика. При этом заказчик обязуется заплатить за выполнение данной работы оговоренную сумму денежных средств, которые являются вознаграждением
Существенные условия договораЭто те моменты, при отсутствии которых договор не может считаться заключенным. Законодательство содержит существенные условия каждого типа договора
СпецификацияПриложение к договору, которое определяет основные признаки предмета договора. Например, при выполнении строительных работ спецификация перечисляет конкретный объём действий, которые должен выполнить заказчик
ЗалогЭто один из способов обеспечения договора, который заключается в предоставлении одной из сторон имущества в качестве обеспечения выполнения ей своих обязанностей
НДС (налог на добавленную стоимость)Косвенный налог, который рассчитывается на любой стадии правоотношений при возникновении дополнительной стоимости товаров или услуг
Приложение к договоруДокумент, который является часть договора, но выделен в качестве отдельного документа. Это может быть спецификация, график платежей или иная бумага

Какова ее роль

Спецификация является приложением к договору подряда. Её основное назначение заключается в точном определении полного объёма работ, подлежащих исполнению.

Законодатель не установил единой формы документа, поэтому оформлена может быть спецификация к договору подряда в excel, образец может быть составлен в word и ином другом текстовом редакторе.

Существует два типа спецификаций, применяемых к договорам подряда:

ДобровольнаяСоставляется по воле сторон в случаях, когда работы не обладают сложными признаками, например, такой может быть спецификация к договору подряда на ремонт квартиры или к иному договору бытового подряда
ОбязательнаяСоставляется в некоторых, установленных законодателем случаях. Например, это может быть договор строительного подряда

По сути, спецификация является документом, который определяет объем работ, состав и прочие особенности.

Законодательная база

Правовое регулирование договора подряда осуществляется на основании договора Гражданского кодекса РФ, а именно – главой 37, которая полностью уделена данному институту.

Она устанавливает основные правила заключения такого договора, его существенные условия и особенности.

Важное значение будут иметь различные подзаконные акты, например, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства» и другие.

Они разъясняют вопросы, которые не нашли прямого отражения в законах и заполняют существующие пробелы.

: спецификация к контракту

В случае возникновения спорной ситуации, разрешение которой может быть произведено только в судебном порядке рекомендуется обратить внимание на нормы процессуального права, а именно Гражданско-Процессуальный кодекс и Арбитражный Процессуальный кодекс.

Также важное значение будет иметь судебная практика, которая позволит лучше подготовиться к процессу и определить, насколько ситуация перспективна.

Форма спецификации к договору подряда

Спецификация к договору подряда будет обладать юридической силой лишь в случае, когда оформлена должным образом.

Однако единой формы законодатель не утвердил, поэтому составлена она может быть практически как угодно, главное, чтобы отражала все важные моменты.

По сути, под спецификацией понимается акт, отражающий как качественные, так и количественные характеристики предмета договора подряда.

Составлена она должна быть в той же форме, что и сам договор, то есть в письменном виде. Бланк спецификации к договору можно скачать здесь.

документа

Если речь идёт о добровольной спецификации, она должна содержать вид работы, которая подлежит выполнению, дату её выполнения и контрагента, который должен провести работы.

Прочие сведения указываются на добровольной основе. В случае заключения обязательной спецификации, в ней также указываются следующие сведения:

  1. Норме позиции, то есть определённой работы, которая должна быть выполнена.
  2. Наименование позиции.
  3. Обозначение объекта работ.
  4. Количественная характеристика.
  5. Качественная характеристика.
  6. Примечания по каждому пункту.

В спецификации должно быть указано, приложением к какому договору она является.

Образец заполнения

Как правило, спецификация выглядит следующим образом:

  1. Номер приложения, присвоенный данной спецификации.
  2. Указание на принадлежность определённому договору.
  3. Указание на номер технического задания.
  4. Наименование документа (спецификация к договору подряда).
  5. Качественно-количественные характеристики (номер позиции, наименование, стоимость с НДС, срок, сумма и так далее).
  6. Общая сумма.
  7. Реквизиты сторон (исполнителя и заказчика).
  8. Подписи и печати (в случае их наличия) сторон.

Фактически, спецификация должна содержать полный перечень количественных и качественных характеристик выполнения работ.

На выполнение работ

Наиболее распространённый вариант договора подряда – договор на выполнение работ в бытовой деятельности, то есть простой бытовой подряд.

Спецификация к такому договору не требуется в обязательном порядке, то есть является добровольной.

Теоретически, стороны вправе её составить и заключить, но её отсутствие не будет иметь никаких негативных последствий. Такой договор, по своей природе, близок к простому договору на оказание услуг.

Одна сторона также поручает другой выполнить определённые действия, за что обязуется выплатить оговоренное вознаграждение в порядке и на условиях договорных отношений.

Ремонт нежилого помещения

Оформление договора на ремонт нежилого помещения может быть произведено как посредством договора бытового подряда, так и договора подряда между субъектами предпринимательства.

Всё зависит от назначения помещения и фактического статуса сторон сделки. Договор в любой случае должен содержать примерное те же параметры.

При этом спецификация к договору бытового подряда составляется на добровольной основе, а к договору, заключенному между предпринимателями имеет обязательный характер.

Строительного

К договору строительного подряда выдвигаются свои требования. Так, спецификация в данном случае считается обязательным документом, который заключается в письменной форме.

Требования к спецификация определены в некоторых ГОСТах, а также иных подзаконных актах. Спецификация должна содержать таблицу, в которой присутствуют следующие столбцы:

  1. Номер позиции.
  2. Наименование объекта и его обозначение.
  3. Количество.
  4. Масса.
  5. Примечания сторон.

Договор строительного подряда может содержать сразу несколько спецификаций, каждая из которых определяет свою часть сделки (список материалов, установление некоторых решений по работам и так далее).

Производство мебели (изготовление)

Производство некоторых товаров также может быть оформлено посредством заключения договора подряда.

Например, это будет мебель, получается, что одна сторона (заказчик) поручает другой стороне (исполнителю) выполнить определённые работы, направленные на производство или изготовление мебели.

Точный объём работ, необходимые материалы и иные характеристики определяются в спецификации.

Пример спецификации

В спецификации, которая является обязательной (например, при строительном подряде) обязательно содержится таблица с указанием всех качественных и количественных характеристик договора.

Фактически, пример состоит из наименования документа, его даты и таблицы, в заключении чего ставятся подписи сторон.

Спецификация к договору подряда необходима с целью определения тех характеристик договора, которые не могут быть указаны в тексте самой сделки.

Она может быть добровольной (то есть составляется только по воле сторон), а может быть обязательной (устанавливается для определённых типов договоров подряда) и должна содержать все необходимые, законодательно установленные требования.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/specifikacija-k-dogovoru-podrjada/

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Образец спецификации к договору подряда образец в ворде

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. 

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими  юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(2 , 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://kub-24.ru/dogovor-okazaniya-uslug/

Спецификация на поставку товара: образец и бланк

Образец спецификации к договору подряда образец в ворде

Поставка товаров – одна из важнейших услуг, для юридического оформления которой всегда заключается соответствующий договор. Одним из приложений к нему является спецификация на поставку товара, образец и инструкцию заполнению которой можно найти в этой статье.

 Бланк спецификации на поставку товаров (word)

 Образец заполненной спецификации (word)

Основное назначение

Если осуществляется поставка товаров от продавца покупателя без посредников или через них, практически всегда заключается договор поставки.

Однако сам перечень товарных единиц, их количество и прочие данные в большинстве случаев выносится отдельным текстом как приложение, поскольку в самом договоре он займет много места.

Таким образом, спецификация на поставку товара, оформленная по определенному образцу, – это приложение к одноименному договору. Так же используется и как приложение к таким договорам:

  • возмездного оказания услуг;
  • подряда;
  • некоторых других.

По законодательству её (как уточнение перечня определенных позиций) можно использовать как приложение к любому договору в момент заключения сделки или после подписания базового соглашения.

Как и любое другое приложение, она действует только при наличии и ссылке на соответствующий договор. То есть оформлять её без договора не допускается – такая бумага не имеет юридической силы.

Основное назначение состоит в том, что в ней перечисляется полный перечень поставляемых материальных ценностей, среди которых могут быть как сами товары, так и:

  • материалы;
  • сырье;
  • оборудование и механизмы;
  • прочие ценности.

Нередко в документе отражается также схема оплаты (этапы, суммы, предельные сроки и т.п.). Поэтому по сути – это перечень товаров, их сумма и условия оплаты.

Бланк и образец 2017 — 2018

Единой, утвержденной формы нет. Поэтому каждая компания вправе утвердить любой бланк и в дальнейшем использовать его в своей работе. Тем не менее, в ней всегда отражаются такие сведения:

  1. Сначала нужно прописать, каким приложением идет этот документ к основному договору поставки (номер приложения, ссылка на договор – номер, название, дата).
  2. Сам перечень товаров и других материальных ценностей удобнее всего приводить в табличном варианте. Перечисляются такие позиции:
  • номера по порядку (для удобства);
  • полные наименования товаров;
  • количество товаров;
  • единицы измерения (обычно штуки, но также могут быть весовые, объемные единицы и т.п.);
  • цена за единицу и общая стоимость по каждому товару (по каждой строке);
  • общая стоимость и общий НДС прописываются в конце таблицы.
  1. Далее можно продублировать условия оплаты товаров. Например, половина суммы переводится как авансовый платеж в срок 5-6 рабочих дней с даты выставления счета. А другая половина – в течение 2 недель с того дня, когда авансовый платеж фактически зачислится на банковском счету.
  2. Затем следуют подписи ответственных лиц (обычно на уровне генеральных директоров), расшифровки, названия компаний и дата. Допускается поставить не только рукописные, но и электронные цифровые подписи, если фирма официально использует их в своей работе, а в договоре есть соответствующее упоминание. При этом использование факсимильных подписей не допускается.
  3. Что касается печати, то ставить ее на приложениях необязательно. Однако если сам договор и внутренние документы компании обязывают к штампованию, печать нужно поставить.

Бланк спецификации, который прилагается к договору поставки товара, можно использовать как образец для оформления.

А готовый пример заполненного представлен ниже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Каждая компания вправе выбирать количество спецификаций и их образцы при оформлении поставки товара. Можно сделать одну с длинным перечнем, можно оформить неограниченно много разных по каждой группе товаров. Однако важно указать точное количество в договоре, сославшись на наличие этих приложений.

Кто составляет

Обязанность составления по умолчанию лежит на поставщике. Документ изучается покупателем и подписывается либо в момент оформления договора, либо позже, по факту составления. Как правило, договор поставки предусматривает многократное оказание подобных услуг. Поэтому сам текст договора не меняется, а происходит только добавление новых позиций, актуальных для текущих ситуаций.

В компании-поставщике её разработкой занимается, как правило, руководитель отдела (или менеджер), в чьей компетенции находится данный вопрос. По законодательству любой сотрудник может взять на себя подобные обязанности. Поэтому единственное требование – достаточный уровень компетентности для подобной работы.

Порядок оформления и пересылки

При оформлении и разработке документа нужно обратить внимание на несколько важных нюансов:

  1. Поскольку форма свободна, лучше всего выбрать для нее фирменный бланк.
  2. Законодательство не запрещает использовать электронные версии документа наряду с бумажными, но только в том случае, если они будут подписаны электронными цифровыми подписями.
  3. Оформляется всегда в двух экземплярах – по одному для поставщика и покупателя.
  4. Исправления и помарки  не допускаются. Однако их можно дополнить, а также расторгнуть предыдущие и составить новые.
  5. Хранятся вместе с договором и действуют бессрочно – до фактического исполнения приведенных условий, т.е. поставки соответствующих товаров в описанном количестве и в установленные сроки.

При этом передать её можно как в руки, так и с помощью:

  • электронной почты (при наличии электронных подписей);
  • Почты России (лучше отправить заказным письмом);
  • курьерской почты (по принципу «от двери до двери»);
  • через факс передают значительно реже, поскольку эта техника менее распространена, и к тому же для передачи по факсу нужно, чтобы в договоре предусматривалась такая возможность.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Если компания начала заниматься поставкой товара недавно, лучше сразу разработать соответствующий бланк единого образца, по которому и оформлять все подобные документы.

Судебная практика

Исходя из судебной практики можно понять несколько важных правовых условий использования:

  1. Форма свободная, однако в ней должны обязательно содержаться сведения о точном количестве, точной стоимости как отдельных товаров, так и их суммарного количество (и общей суммы с отдельным указанием НДС).
  2. Сведения о схеме оплаты можно приводить или не приводить, но в любом случае они не должны противоречить условиям договора. В других случаях можно заключить дополнительное соглашение, в котором сделать исключение для конкретной ситуации.
  3. Сведения о технических характеристиках товаров, их изготовители, соответствии нормативным документам указывать необязательно.

В частности, претензии проверяющих налоговых органов о несоответствии данных о товарах в образце спецификации к договору поставки информации, приведенной в счете-фактуре, представляются необоснованными.

Дело в том, что компании сами вправе решать, какие данные, в каком виде должны содержаться в ней.

Теоретически документ составляется исключительно для удобства и юридической защиты сторон, поскольку сам договор поставки самодостаточен и даже в отсутствие приложений он имеет обязательную юридическую силу для поставщика и покупателя (в объеме прописанных прав и обязанностей, если они не противоречат ГК).

Таким образом, даже в случае возникновения подобных претензий сторонам будет достаточно доказать свою правоту, используя:

  • собственно договор (поставки, подряда и другие), в котором подробно прописываются названия, реквизиты сторон, порядок поставки, оплаты, урегулирования споров и т.п.;
  • спецификации, которые имеют характер уточнения сведений по товарам (точное количество, сумма и т.п.) и действуют только в случае наличия соответствующего договора, а также ссылки на этот договор.

Источник: https://2ann.ru/obrazec-specifikacii-pri-osushhestvlenii-postavki-tovara/

Договор подряда на строительство объекта, Договор (форма) от 05 июля 2019 года

Образец спецификации к договору подряда образец в ворде

с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядоквнесения изменений оговорены в разделе 16 настоящего договора.
1.3. Подрядчик обязуетсязавершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, вустановленном порядке.

2.Стоимость работ

2.1.

Стоимость работ понастоящему договору определяется договорной ценой, которая намомент подписания договора определена протоколом соглашения одоговорной цене (приложение N ______________ ) и составляет_________________ (__________________________________) руб.

2.2. Условия и порядоквнесения изменений в стоимость работы оговорены в разделе 16 ип.14.7 настоящего договора.

3.Сроки выполнения работы

3.1. Календарные срокивыполнения работы определены сторонами:

Начало работ: 20_ года_________ месяца __ дня

Окончание работ: 20_ года_________ месяца __ дня

Общая продолжительностьстроительства составляет __ дней.

3.2.

На момент подписаниянастоящего договора дата окончания работы является исходной дляопределения имущественных санкций в случаях нарушения сроковстроительства.

3.3. Условия и порядоквнесения изменений оговорены в разделе 16 настоящего договора.

3.4.

Сроки завершенияотдельных этапов работы определяются графиком работ (приложение N_).

4.Обеспечение строительства материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимаетна себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п.1.1объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями,инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии сноменклатурой, количеством и в порядке, указанными в приложении N___ к настоящему договору.

4.2.

Заказчик принимаетна себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п.1.1объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями,инженерным и технологическим оборудованием в согласованные сПодрядчиком сроки, в соответствии с номенклатурой, количеством и впорядке, указанными в приложении N__ к настоящему договору.

4.3.

Подрядчик обязуетсяобеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объектматериалов и оборудования, в том числе обеспечение которымиосуществляет Заказчик.

4.4. Все поставляемые длястроительства материалы и оборудование должны иметь соответствующиесертификаты, технические паспорта и другие документы,удостоверяющие их качество.

Копии этих сертификатов и т.п. должныбыть предоставлены другой стороне за ___ дней до началапроизводства работ, выполняемых с использованием этих материалов иоборудования.

4.5. Сторона, передающаяоборудование в монтаж, обязана сопроводить его документациейпредприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

4.6.

Подрядчик несетответственность за сохранность всех поставленных для реализациидоговора материалов и оборудования до подписания акта приемкиработ.

4.7. Каждая сторона несетответственность за соответствие используемых материалов иоборудования проектным спецификациям, государственным стандартам итехническим условиям.

4.8.

Реализацияматериалов и конструкций, не использованных Подрядчиком пристроительстве данного объекта и оплаченных Заказчиком,осуществляется Заказчиком.

5.Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ понастоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работыпо строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящимдоговором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику вустановленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальнуюэксплуатацию.

5.2.

Обеспечить:

-производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектнойдокументацией и действующими нормами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных приприемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатацииобъекта;

-бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования принормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Нестиответственность за правильную и надлежащую разметку объекта поотношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильностьположения уровней, размеров и соотнесенности.

5.4. Возвестисобственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели всводном сметном расчете в соответствии с утвержденным ПОСом, всевременные сооружения.

5.5. Осуществитьвременные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ настроительной площадке и подсоединения вновь построенныхкоммуникаций в точках подключения в соответствии с ПОСом.

5.6. Обеспечить в ходестроительства выполнение на строительной площадке необходимыхмероприятий по технике безопасности, рациональному использованиютерритории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, атакже установить освещение.

5.7. Согласовать сорганами государственного надзора порядок ведения работ на объектеи обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.8. Обеспечитьсодержание и уборку строительной площадки и прилегающейнепосредственно к ней территории.

5.9. Вывезти в __-дневныйсрок со дня подписания акта о приемке завершенного строительствомобъекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчикустроительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты,строительные материалы, временные сооружения и другое имущество истроительный мусор в места, указанные Заказчиком.

5.10. Известить Заказчиказа ______ до начала приемки о готовности ответственных конструкцийи скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующихработ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составленияактов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполненобез подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информированоб этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счетвскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, азатем восстановить ее за свой счет.

Вслучае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срокПодрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этомслучае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.11. При готовностиобъекта Подрядчик в __- дневный срок должен известить об этомЗаказчика.

5.12. Произвестииндивидуальное испытание смонтированного оборудования и принятьучастие в комплексном его опробовании в присутствии представителяЗаказчика.

5.13. Немедленноизвестить Заказчика и до получения от него указаний приостановитьработы при обнаружении:

-непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчикомматериалов, оборудования, технической документации;

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения егоуказаний о способе исполнения работы;

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годностиили прочности результатов выполняемой работы либо создающихневозможность ее завершения в срок.

5.14. Подрядчик не вправеиспользовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование,предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, еслиэто может привести к нарушению требований, обязательных для сторон,по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.15. Заказчик заключаетдоговоры непосредственно с монтажными или иными специализированнымистроительными организациями, машиностроительными предприятиями иобъединениями, а также с пусконаладочными организациями ипроизводит пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке,установленные в приложении N ____ к настоящему договору.

5.16. Нестиответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств субподрядчиками.

5.17. Передать поокончании строительства Заказчику схемы расположения и каталогикоординат и высот геодезических знаков, устанавливаемых пригеодезических разбивочных работах в период строительства исохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию овыполненных строительных и монтажных работах.

5.18. Выполнить в полномобъеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьяхнастоящего договора.

6.Обязанности Заказчика

Для реализации настоящегодоговора Заказчик обязан:

6.1.

Передать Подрядчикув __-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту(приложение N ____), подписанному Подрядчиком и Заказчиком, напериод строительства объекта и до его завершения строительнуюплощадку, пригодную для производства работ.

Одновременно с этимЗаказчик передает Подрядчику документы об отводе мест дляскладирования лишнего грунта и строительного мусора и карьеров длядобычи недостающего грунта, а также разбивку осей объекта,произведенную Мосгоргеотрестом, и акт на право пользованияземлей.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/855100035

Договор поставки товара образец 2018 года скачать бесплатно в формате Word, PDF | КУБ

Образец спецификации к договору подряда образец в ворде

Договор поставки товаров – это документ, который заключается при осуществлении купли-продажи той или иной продукции и устанавливает график ее поставки, порядок расчетов между продавцом и покупателем,  способ возврата тары (при необходимости). К договору прилагается сертификация с подробным описанием поставляемых товаров и указанием их точного количества.

Согласно договору поставки товаров, продавец обязуется поставить в указанные в документе сроки качественный товар, а покупатель – осуществить его приемку и оплату.

Как заполнять договор поставки товара?

В бланке договора на поставку товара должны указываться следующие сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Информация о покупателе и продавце товара: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Если одной или обеими сторонами договора выступают юридические лица, то указываются их реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием типа, количества и других характеристик товаров или ссылкой на спецификацию, датой и временем осуществления поставки.
  • Сведения о комплектности и качестве поставляемых товаров.
  • Сведения о количестве и товарном ассортименте.
  • Сведения о таре и упаковке товара.
  • Сведения о сроках, условиях и порядке поставки товаров.
  • Сведения о приемке товара по качеству и количеству.
  • Сведения о цене товара, цене договора и порядке осуществления расчетов между поставщиком и покупателем.
  • Сведения об ответственности поставщика и покупателя.
  • Сведения о сроках действия договора и условиях его досрочного расторжения.
  • Сведения о прядке разрешения споров между стонами договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец договора поставки товара 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец договора поставки товара, действующий в 2018 году:

  • Образец договора поставки товара 2018 года в Word.
  • Образец договора поставки товара 2018 года в PDF.

Заполняйте договора поставки товаров и другие документы в автоматическом режиме без ручного внесения реквизитов – начните использовать сервис КУБ.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Как прописать в договоре авансовый платеж образец

Образец спецификации к договору подряда образец в ворде

Если подрядчиком не выполняется это требование, то с него могут списываться неустойки за несоблюдение условий договора.

  • Возврат неотработанного аванса. Если был внесен авансовый платеж по договору подряда, но подрядчик его не отработал, то со стороны заказчика может поступить требование возврата уплаченной им суммы. К тому же сюда еще могут приплюсовать неустойки за просрочку выполнения работ.
  • Уменьшение суммы авансовых платежей. При крупных и дорогостоящих подрядных работах, заказчик и подрядчик зачастую договариваются о поэтапной оплате, то есть авансовые платежи должны поступать с установленной периодичностью.

Все расходы, связанные с банком ПОКУПАТЕЛЯ несет ПОКУПАТЕЛЬ, Все расходы с банком ПРОДАВЦА несет ПРОДАВЕЦ. 3.2.

Оплату производит заказчик исполнителю в размере: — предоплаты в размере % от общей суммы стоимости услуг; — окончательный расчет заказчик оплачивает исполнителю « » 200 г, включительно. Как составить договор в свою пользу Это может пригодиться, если вам придётся платить неустойку.

Если стоимость работ не определена, неустойка будет рассчитана от общей цены заказа — штраф будет больше. Детализация также удобна, когда часть работ выполнена с опозданием. Можно определить цену просроченных работ, и неустойка станет исчисляться только от них.

Согласно статье 717 ГК РФ, частичный аванс должен быть возвращён, если клиент отказывается от ещё невыполненных услуг. Как составить договор поставки с предоплатой 5 ст. 454 ГК РФ.

Договор поставки с условием о предоплате за поставляемый товар

Внимание

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ответчика. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1.

Данный договор является типовым, любые изменения настоящего договора осуществляются только Покупателем, при несогласии с какими-либо условиями договора, Поставщик составляет протокол разногласий. 8.2.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в части взаимных расчетов до полного их исполнения. 8.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств предусмотренных Договором. 8.5.

Ipc-zvezda.ru

Под предоплатой в доктрине понимается внесение до поставки товара частичной оплаты в счет общей суммы оплаты, что гарантирует поставщику, что оплата за товар будет произведена.

В РФ заключение соглашений о поставке, предусматривающих предоплату, является достаточно распространенным.

При этом размер предоплаты доходит до нескольких десятков процентов, а иногда и полного размера стоимости товара.

Образец договора поставки товара с предоплатой 50/100 процентов можно скачать по ссылке: Договор поставки товара с предоплатой — образец. Предварительной оплате товара посвящена ст. 487 ГК РФ, относящаяся к общим положениям о соглашениях купли-продажи и применяемая к отношениям по поставке в силу п. 5 ст. 454 ГК РФ.

Как составить договор поставки с предоплатой — образец

Договор поставки с предоплатой: отдельные нюансы Заключение договора поставки с предоплатой предполагает принятие на себя определенных правовых рисков в налоговой сфере, в частности необходимость отслеживания практики по вопросам учета в составе расходов предоплаты налогоплательщиком, применяющим кассовый метод.

Сложность заключается в том, что встречное обязательство не является прекращенным. На необходимость включения внесенной суммы предоплаты в состав доходов указано в п.
8 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений гл.

25 Налогового кодекса Российской Федерации (приложение к информационному письму президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98).

Сторона, разорвавшая сделку, обязана возместить убытки Пункт 2 статьи 381 ГК РФ Если сделка исполнена, но не полностью, штраф платить не требуется Прописать аванс в договоре можно отдельным пунктом или составить отдельный договор.

Надо знать, что неправильно составленное соглашение о задатке тоже квалифицируется как авансирование, и это не зависит от понятий, употребленных в документе.

Как бы ни была названа выплачиваемая заказчиком (покупателем) сумма, она будет квалифицироваться в зависимости от условий, прописанных в договоре.

Чтобы избежать разночтений, нужно четко называть, в какие сроки должна быть совершена окончательная сделка, какие последствия несет ее невыполнение, отзыв принятых решений любой из сторон, сумму аванса (задатка) и иные важные для сторон моменты.

При получении поставленного Товара от перевозчика, Покупатель или получатель по его поручению обязуются проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными документами, регулирующими деятельность перевозчика. 4.4. Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной. 4.5. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 5.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам, утвержденным законодательством РФ. 5.2.

Важно

Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю Товара в соответствии со Спецификациями (Приложениями) за весь период действия Договора. 2.3.

Цена на товар устанавливается в рублях и включает в себя НДС-18%, иные налоги и сборы, стоимость тары, упаковку, маркировку и доставку до склада Покупателя. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1.

Окончательный расчёт в течение рабочих дней с момента подписания товарной накладной (актов приёмо-передачи). 3.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3.3.

Самому подрядчику тоже удобно получить деньги еще до приступления к работе — во-первых, он имеет гарантию, что заказчик не откажется от его услуг, а во-вторых, на покупку необходимых для подрядных работ материалов и оплату труда рабочих он может использовать именно этот аванс, а не собственные средства.

Образец договора подряда с предоплатой Заключение подрядного договора с условием предоплаты всегда несет риски. Это естественно, что заказчик беспокоится о собственных средствах, которые он передает заранее, ничего в ответ при этом не получив. Именно поэтому часто в образец договора подряда с предоплатой вносятся условия, не всегда приятные подрядчику.

И чем выше договорная стоимость подряда, тем больше подобных условий может быть прописано. Рассмотрим основные из них:

  • Требование заказчика отработать аванс к конкретной дате и документально это подтвердил.

Источник: http://tk-advokat.ru/2018/04/18/kak-propisat-avans-v-dogovore-obrazets/

Как прописать аванс в договоре образец

Впрочем, часть судов не признают задаток таковым даже в том случае, если был подписан договор об авансе (задатке), но окончательный документ о совершении сделки (основного обязательства) так и не заключили. Чтобы договор об авансе или задатке имел законную силу, предпочтительно соблюдать следующие пункты:

  • заключать только в письменной форме;
  • платить деньги во время или после заключения договора;
  • прописывать обстоятельства, при которых сделка может быть разорвана;
  • указывать штрафные санкции;
  • не забывать про счет-фактуры (если выплачивается аванс).

Договор соглашения об авансе (задатке) выгоден и покупателю (исполнителю), и продавцу (заказчику), если учтены интересы обеих сторон.

Договор подряда с предоплатой (авансовым платежом): образец

Внимание УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Размер оплаты услуг Исполнителя определяется Сторонами в сумме в том числе НДС . Срок и размер предварительной оплаты (аванса) В договоре подряда необходимо согласовать срок внесения предварительной оплаты (аванса).

Этот срок может быть определен: — календарной датой, которая наступает до окончательной сдачи результата работы или ее отдельного этапа; — периодом времени, исчисляемым с календарной даты или события, которое неизбежно должно наступить или наступило (например, момент заключения договора), до окончательной сдачи результата работы или ее отдельного этапа.
Кроме того, следует определить размер предоплаты (в процентах от цены работы или в сумме денежных средств). Примеры формулировки условия: «Заказчик обязан внести предоплату в размере 100% от цены работы в течение 10 дней с даты заключения договора«.

Источник: https://sroorgru.com/kak-propisat-v-dogovore-avansovyy-platezh-obrazets/

ЗнайПрава
Добавить комментарий